2024年一级建造师《工程法规》逆袭破题卷(一)
考试总分：127分
考试类型：模拟试题
作答时间：90分钟
已答人数：308
试卷答案：有
试卷介绍： 2024年一级建造师《工程法规》逆袭破题卷(一)已经整理好，需要备考的朋友们赶紧来刷题吧！
试卷预览
-
1. 《建筑法》属于（）。
A行政法
B民法商法
C经济法
D社会法
-
2. 下列投标人的行为中，符合我国联合体投标法律规定的有（）。
A甲公司和乙公司作为联合体成员分别与招标人签订合同
B乙公司为提高中标机会，同时参加两个联合体在一个项目上投标
C丙公司和比他资质低但符合招标文件要求的一家施工企业组成了一个联合体参加投标
D丁公司加入联合体通过资格预审后因故退出联合体，联合体的投标行为依然有效
-
3. 在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（）。
A因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
B因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延
C因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
D因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
-
4. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括（）。
A不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备
B提供施工现场的地下管线资料
C向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
D审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准
-
5. 工程款利息从应付工程价款之日计付。当事人对工程价款付款时间约定不明确时，下列关于视为付款时间的表述，不正确的是（）。
A建设工程实际交付的，为交付之日
B建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
C建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
D建设工程未交付，工程价款也未结算的，为法院判决生效之日
-
6. 建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。
A25%
B80%
C35%
D75%
-
7. 《危险化学品安全管理条例》还规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。
A7日
B15日
C1个月
D14日
-
8. 工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。
A2年
B3年
C4年
D5年
-
9. 以下事项可以由行政法规规定的事项为（）。
A行政拘留
B税种的设立
C对非国有财产的征收、征用
D企业注册
-
10. 建设工程招投标过程中，银行为施工单位提供的工程投标保函属于（）。
A主合同
B从合同
C贷款合同
D连带责任保证
-
11. 国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。
A占有权
B使用权
C收益权
D所有权
-
12. 某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付2000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。
A建设用地使用权
B地役权
C相邻权
D宅基地使用权
-
13. 在建设工程中的知识产权不包括（）。
A著作权
B专利权
C所有权
D商标权
-
14. 甲于2010年1月1日邮寄出发明专利权的申请文件，专利行政主管部门于2010年1月6日收到申请文件，若该发明授予了专利权，该发明专利权保护期限到期日是（）。
A2010年1月1日
B2010年1月6日
C2030年1月1日
D2020年1月6日
-
15. 下列关于知识产权保护期限和续期的说法，正确的是（）。
A专利权的保护期限为20年，自专利批准时起计算
B著作权的保护期限为50年，自作品发表时起计算
C商标权的保护期限为10年，自核准注册时起计算
D知识产权保护期间届满的，均可以申请续期
-
16. 纳税人排放应税大气污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的，减按（）征收环境保护税。
A25%
B50%
C75%
D70%
-
17. 关于法人的说法，正确的是（）。
A法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类
B法人以其登记注册地为住所地
C有独立经费的机关从批准之日取得法人资格
D机关法人属于非营利法人
-
18. 发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（）。
A罚款
B吊销资质证书
C停业整顿
D降低资质等级
-
19. 关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。
A建筑业企业增项申请资质，应当申请最低等级资质
B建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同
C企业遗失建筑业企业资质证书的，由企业在有关媒体上刊登遗失声明
D企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质
-
20. 按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被（）。
A撤回
B撤销
C注销
D吊销
-
21. 关于一级建造师注册说法，正确的是（）。
A取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业
B取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册
C初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册
D注册者应向省、自治区、直辖市人民政府的人事主管部门提出
-
22. 注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目（）前，不得变更注册至另一企业。
A主体结构封顶
B竣工验收或办理交工手续
C完成竣工结算
D工程保修期结束
-
23. 根据《注册建造师管理规定》的规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由（）或者其他有关部门责令限期改正。
A县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门
B市级以上地方人民政府建设主管部门
C省级人民政府建设主管部门
D国务院建设主管部门
-
24. 下列行为中，属于建设工程施工单位承揽业务不良行为的是（）。
A恶意拖欠工程款
B允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
C将承包的工程转包或违法分包的
D对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
-
25. 关于招标方式，下列说法正确的是（）。
A招标人采用公开招标方式的，可以发布招标公告
B招标人采用邀请招标方式的，应当向至少五个具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书
C邀请招标又称无限竞争性招标
D邀请招标又称有限竞争性招标
-
26. 关于履约保证金，下列说法正确的是（）。
A招标文件不应当要求中标人提交履约保证金
B履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C中标通知书发出之日起15日之内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同
D履约保证金不得超过中标合同金额的10%
-
27. 关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。
A撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意
B补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行
C撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人
D撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行
-
28. 某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：
则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。A3200和3200
B3360和3200
C3350和3500
D3370和3400
-
29. 关于招投标投诉，说法正确的是（）。
A投诉人向两个有管辖权的监管部门投诉的，由最先受理的监管部门处理
B认为资格预审文件存在不合理排斥、限制条件的，可以向招标人提出异议，也可以直接向监管部门投诉
C以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监管部门应当予以驳回
D行政监管部门处理投诉，应当责令暂停招投标活动
-
30. 某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。
A行政处分
B违约责任
C行政处罚
D交纳罚金
-
31. 下列关于违约责任的减轻的说法不正确的是（）。
A当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿
B当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担
C当事人一方违约造成对方损失，即使对方对损失的发生有过错，也不可以减少相应的损失赔偿额
D当事人一方因第三人原因而违约，仍然要承担违约责任
-
32. 甲建设单位与乙施工单位订立一份建设工程承包合同。合同中约定：“由甲负责供应水泥”。后甲与戊水泥供货商签订水泥供应合同，约定由戊将水泥运至现场。该工程由丙监理公司负责监理。乙经甲同意将防水工程分包给丁施工单位。合同履行过程中，由于戊水泥供货商延期供应水泥，给丁造成5000元的经济损失。丁有权要求（）承担赔偿责任。
A甲
B乙
C丙
D戊
-
33. 根据《安全生产许可证条例》，负责施工企业安全生产许可证的颁发和管理的部门是（）。
A省、自治区、直辖市人民政府
B省、自治区、直辖市人民政府委员会
C省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门
D省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
-
34. 建筑施工企业应当向（）依法申请领取安全生产许可证。
A国务院建设行政主管部门
B省级建设行政主管部门
C地市级建设行政主管部门
D省级人民政府
-
35. 某分包单位在进行装饰工程时未按规定搭设外围脚手架，被总承包单位安全生产管理人员及时发现予以制止，并要求整改，但分包单位一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳坍塌造成安全事故，则该安全事故应由（）。
A总承包承担责任
B分包单位承担主要责任
C总承包单位不需要承担责任
D分包单位承担责任
-
36. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
A施工单位
B建设单位
C监理单位
D工程所在地县级人民政府建设行政主管部门
-
37. 关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。
A按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员
C建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
-
38. 具备一级资质序列的建筑施工总承包单位，配备的专职安全生产管理人员最少应为（）人。
A6
B3
C2
D4
-
39. 在项目建设过程中，对建设工程项目施工现场安全生产管理全面负责的是（）。
A施工项目专职安全生产管理人员
B施工单位主要负责人
C施工单位负责人
D施工单位项目负责人
-
40. 《安全生产法》规定，施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。
A法定代表人
B主要负责人
C安全管理部门负责人
D项目负责人
-
41. 下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。
A甲凭经验判断脚手架可能不稳，向现场管理人员提出加固建议
B乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员
C丙因为安全防护帽损坏，回到工人宿舍更换
D丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避
-
42. 施工企业的项目负责人应当对（）负责。
A本单位的生产安全
B建设工程项目的安全施工
C本单位安全生产所需资金
D危险性较大的专项施工方案的确定
-
43. 施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（）。
A事故发生的时间、地点以及工程项目名称
B事故中伤亡和下落不明人数
C事故初步原因
D事故发生的原因和事故性质
-
44. 某工程施工中，因脚手架坍塌导致了650万元的直接经济损失。对该事件的正确处理是（）。
A由建设单位向当地县级建设行政主管部门报告
B负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复
C由施工单位向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告
D该施工单位可以自行组织事故调查组进行调查
-
45. 在施工过程中，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。
A直接要求施工人员进行改正
B要求设计单位按要求进行改正
C报告建设单位要求施工单位改正
D报告建设单位要求设计单位改正
-
46. 建设单位办理工程质量监督手续时，所要提供的文件和资料不包括（）。
A施工承包合同
B工程监理合同
C安全生产许可证
D工程施工许可证
-
47. 对工程进行竣工检查和验收，是（）的法定权利和义务。
A建设行政主管部门
B建设单位
C监理单位
D总承包单位
-
48. 关于工程总承包企业的责任，下列说法中正确的有（）。
A建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担按份责任
C建设工程实行总承包的，分包单位应当对全部建设工程质量负责
D总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担无过错责任
-
49. 按照《建设工程质量管理条例》规定，网架施工分包单位必须按照（）施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。
A网架设计图纸和工程施工技术标准
B网架设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准
C网架设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准
D网架设计图纸、业主要求和工程施工技术标准
-
50. 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）
A10%
B20%
C30%
D40%
-
51. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程完工后，承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是（）。
A有已签署的工程结算文件
B有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件
C有施工单位签署的工程保修书
D有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书
-
52. 建筑节能分部工程施工完成后，对节能工程质量进行检查的单位是（）。
A建筑单位
B勘察单位
C施工单位
D设计单位
-
53. 按照《建设工程质量管理条例》规定，在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是（）。
A建设单位
B监理单位
C施工单位
D设计单位
-
54. 根据《建设工程质量管理条例》，有关建设工程竣工验收，说法正确的是（）。
A建设单位可以委托项目管理企业以自己名义组织竣工验收
B组织竣工验收前，建设、勘察、设计、施工、监理应当分别签署质量合格文件
C竣工验收合格后3个月内，建设单位应当及时向城建档案馆申请档案预验收
D竣工验收合格后15日内，建设单位应当在建设主管部门办理竣工备案
-
55. 根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为（）。
A30年
B50年
C设计文件规定的该工程的合理使用年限
D由发包方与承包方约定
-
56. 关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。
A施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书
B质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任
C质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修
D房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年
-
57. 某办公楼工程主楼尚未完工，因业主急需出租未经验收即投入使用。使用半年后，发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此项责任的应当是（）。
A设计单位
B施工单位
C业主
D承租人
-
58. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限应当由（）。
A法律直接规定
B发包人与承包人自主决定
C法律规定和发承包人双方约定
D发包人规定
-
59. 某高层住宅在合同中约定工程保修期2年。在交付使用后第6至第8年间，发生了多种原因造成的质量缺陷，其中，施工单位应当承担保修责任的是（）。
A地震引起的外墙开裂
B地基处理不当造成的不均匀沉降
C因堆物过多导致阳台意外倾覆
D屋面防水材料老化引起的渗漏
-
60. 根据《劳动合同法》，用人单位濒临破产进行法定整顿期间确需裁减人员的，按照法律规定进行裁员后，在（）个月内录用人员时，在同等条件下应当优先录用被裁减的人员。
A1
B3
C6
D12
-
61. 甲施工单位与乙物资供应单位于2013年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。
A双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解
B如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力
C如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解
D如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行
-
62. 关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。
A仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B当事人可以协议仲裁不开庭审理
C仲裁审理案件应当公开进行
D当事人不能协商确定仲裁程序
-
63. 关于仲裁协议的说法，正确的是（）。
A仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决
B仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效
C仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构
D当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼
-
64. 根据《仲裁法》的规定，下列情形中，不属于仲裁员审理案件时必须回避的有（）。
A是本案当事人的近亲属
B与本案有利害关系
C私自会见过代理人
D曾经在当事人另一案件中担任过仲裁员
-
65. 对于人民法院作出的民事判决，当事人无故不履行的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行，申请执行的期间为（）。
A3个月
B6个月
C1年
D2年
-
66. 某核设施工程施工合同纠纷涉及国家军事机密，对该案件的审理及判决，人民法院应当（）。
A裁定不公开审理，也不公开宣告判决
B如果当事人申请公开审理，则应当公开审理，但不公开宣告判决
C如果当事人不申请闭庭审理，则应当公开审理，并公开宣告判决
D裁定不公开审理，但应公开宣告判决
-
67. 下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。
A对吊销许可证和执照等行政处罚不服的
B对财产的查封等行政强制措施不服的
C认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
D认为某地方性法规违法的
-
68. 未经行政复议的行政诉讼案件由（）人民法院管辖。
A最初作出行政行为的行政机关所在地
B被告所在地人民法院
C原告所在地人民法院
D财产所在地
-
69. 关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。
A安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理
D安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
-
1. 根据《环境保护税法》，下列情形中，暂予免征环境保护税的有（）｡
A农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的
B机动车排放应税污染物的
C依法设立的城乡污水集中处理､生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的
D纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的
E纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的
-
2. 根据我国《刑法》的规定，主刑的种类为（）。
A无期徒刑
B拘役
C罚金
D管制
E没收财产
-
3. 犯罪构成要件包括（）。
A犯罪客体
B犯罪客观方面
C犯罪主体
D犯罪主观方面
E犯罪内容
-
4. 关于工程监理单位安全责任的说法，正确的有（）。
A对安全事故隐患进行整改
B对安全技术措施或者专项施工方案进行审查
C依法对施工安全事故隐患进行处理
D依法办理临时中断道路交通批准手续
E承担建设工程安全生产的监理责任
-
5. 下列选项中，属于劳动合同必备条款的有（）。
A劳动合同期限
B工作内容和地点
C试用期
D社会保险
E劳动报酬
-
6. 下列情形中，人民法院应当再审的有（）。
A管辖错误的
B违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的
C缺席判决的
D原判决超出诉讼请求的
E审判庭组成不合法
-
7. 下列关于抵押权的说法，正确的有（）。
A抵押物需要转移占有至抵押权人
B宅基地的土地使用权可以作为抵押物
C建筑物和其他土地附着物作为抵押物的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立
D抵押权与其担保的债权同时存在
E抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
-
8. 根据增值税法律制度的规定，增值税一般纳税人发生的下列应税行为中，适用9%税率的有（）。
A提供动产租赁服务
B销售服务
C转让土地使用权
D提供建筑服务
E不动产租赁服务
-
9. 建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，合同约定，乙授权王某担任该工程项目经理。王某随后组建了项目经理部，并与乙公司签订了独立核算的项目责任目标协议。以下说法正确的有（）。
A王某不必组建项目经理部
B项目经理部是乙企业下属的非常设机构
C项目经理部独立核算，因此具有法人资格
D项目经理部的行为由王某负民事责任
E王某在授权范围内实施的行为由乙承担
-
10. 注册建造师同时担任两个项目负责人的以下情形中，合法的有（）。
A属同一工程相邻分段发包的项目
B同一工程分期施工的
C合同约定的工程已完工
D两建设单位均认为注册建造师有能力胜任的
E因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的
-
11. 根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）。
A经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
-
12. 根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有（）。
A招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人
B评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1至3人，并标明排列顺序
C履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人
E招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
-
13. 监理单位在实施工程监理的过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施包括（）。
A罚款
B要求施工单位整改
C要求施工单位暂停施工
D要求施工单位停业整顿
E向有关主管部门报告
-
14. 关于安全生产许可证管理制度的说法，正确的有（）。
A安全生产许可证的有效期为3年
B未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动
C建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证
D企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期
E企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原办证机关同意，可延期
-
15. 《安全生产法》明确规定，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而（）。
A表彰
B降低其工资
C降低福利待遇
D奖励
E解除劳动合同
-
16. 下列人员中，属于建筑施工企业特种作业人员的有（）。
A建筑电工
B混凝土工
C起重信号工
D起重机械安装拆卸工
E钢筋工
-
17. 施工企业应对作业人员进行安全生产教育培训的情形有（）。
A作业人员进入新的岗位或新的施工现场
B发现事故隐患
C采用新技术、新设备
D特种作业人员
E制定专项施工方案
-
18. 根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，专职安全生产管理人员在发现安全事故隐患时，应当及时向（）报告。
A项目负责人
B安全生产管理机构
C主要负责人
D监理单位
E施工单位
-
19. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（）。
A由专人管理
B堆放在特定位置
C定期检查、维修和保养
D建立相应的资料档案
E按照国家规定及时报废
-
20. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。
A施工起重机械
B出入通道口
C施工企业入口处
D基坑底部
E隧道口
-
21. 安全事故调查组的职责包括（）等。
A查明事故造成的直接经济损失
B认定事故责任
C对事故责任者进行处罚
D提出事故防范和整改措施
E向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表
-
22. 根据我国《安全生产事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故可分为（）。
A重大事故
B较大事故
C一般事故
D特别重大事故
E工程重大安全事故
-
23. 监理单位与建设单位串通降低工程质量或将不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，对监理单位总监理工程师正确的行政处罚有（）。
A责令停止注册监理工程师执业1年
B追究刑事责任
C造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册
D处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
E向社会公布曝光
-
24. 关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。
A缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
B缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
C由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期
D缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月
E由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
-
25. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是（）。
A屋面防水工程最低保修期限为5年
B供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期
C房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年
D给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年
E房屋建筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限
-
26. 下列关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。
A保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金
B发包人在接到承包人返还保证金申请后，14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实
C发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修，并承担鉴定费、维修费。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任
E缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除
-
27. 根据《文物保护法》，施工单位在进行工程建设过程中发现文物应采取的措施有（）。
A停止施工并配合保护现场
B立即报告当地文物行政部门
C进行挖掘并移交挖掘物品
D报告当地建设行政主管部门
E发掘活动结束前不得继续施工
-
28. 无效的劳动合同，从订立的时候起就没有法律约束力。以下属于无效劳动合同的有（）。
A劳动报酬较低的合同
B违反法律、行政法规强制性的合同
C采用欺诈、胁迫的手段订立的违背对方真实意思签订的合同
D未规定明确合同期限的合同
E用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的合同
-
29. 当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有（）。
A建筑工程法规
B建筑材料检验报告
C工程竣工验收现场录像
D双方往来的电子邮件
E代理意见
