背景资料：某工程建设项目，业 主与安装施工单位签订了工程合同。 合 同工期为 130 天，并在合同中规定：工 期提前一天奖励 5000 元，每拖后一天 罚款 5000 元。 通过双方协调编制了如 下图的网络计划 ( 经业主同意 ); 在计划执 行 过程中，出现了下列一些情况： (1) 因业主不能及时供应设备，使 E 延误 3 天， C 延误 2 天， H 延误 3 天。 (2) 因 机械发生故障检修，使 G 延误 2 天， K 延误 1 天。 (3) 因土建设备基础孔偏移 问题，使 F 延误 3 天。 (4) 因公网停电， 使 F 延误 1 天， I 延误 1 天。 (5) 安装 单位在 J 施工过程中采取了加快施工的 技术措施 ( 技术措施费 1 万 元 ) ，使 J 施 工缩短了 4 天。 请根据背景资料完成 以下题目。由于有施工单位原因造成的工期延期发生，因此不予考虑工期补偿。

某工程公司与某大型工程项目业主签订“成本+酬金+奖罚”合同，为建设项目业主提供全过程服务，代表业主对项目的勘察单位、设计单位、施工单位、供货单位等进行管理，以实现预期的建设目标。这种模式是______。 背景某机场工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受不可抗力级别暴风雨的袭击，造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：（1）暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）已建部分工程造成损坏，损失计18万 一、背景一业主与施工单位就某厂机电设备安装工程签订了施工合同，施工合同中有以下一些条款：1．项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。2．项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。3．无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程 某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为 某住宅小区建设项目中,业主将A栋工程发包给甲施工单位,将B栋工程发包给乙施工单位,将C栋工程发包给丙施工单位。在该项目中,业主采用的发包方法是 (      )组织。 某管道工程建设项目，在施工过程中未经监理工程师事先同意，施工单位根据业主的建议在某销售单位订 某建设工程包括土建、安装，装饰装修等若干单位工程，现业主将士建工程发包给甲施工单位，安装工程发包给乙施工单位，装饰装修工程发包给丙施工单位。对业主来说，这样的发包方式在费用控制与进度控制方面的特点是( )。 工程施工阶段的设计管理包括：①建设项目业主委托工程监理单位审查施工图设计文件与图纸;②施工单位提出设计图中存在的问题和需要解决的施工技术难题;③建设项目业主、工程监理方、工程设计防、工程施工协商方，拟定解决方案;④组织工程设计单位向施工单位进行技术交底。正确的程序是（） 工程施工阶段的设计管理包括：①建设项目业主委托工程监理单位审查施工图设计文件与图纸；②施工单位提出设计图中存在的问题和需要解决的施工技术难题；③建设项目业主、工程监理方、工程设计防、工程施工协商方，拟定解决方案；④组织工程设计单位向施工单位进行技术交底。正确的程序是（）。 为了实施某项目的建设，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201签订了建设工程施工合同，该项目未投保工程一切险。在工程施工过程中，遭受特大暴风雨袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向工程师提出补偿要求，并附有相关的详细资料和证据。施工单位认为遭暴风雨袭击是因非施工单位原因（属于不可抗力）造成的损失，故应由业主承担赔偿责任，主要补偿要求包括：施工单位人员因此灾害数人受伤 某公路工程建设项目,其中包括桥梁（2座）、路基和路面工程（80公里）。建设单位将桥梁工程和路基路面工程分别发包给了两家施工单位,并签订了建设工程施工合同。某一监理单位受建设单位委托承担了该公路工程的施工阶段监理任务,并签订了建设工程委托监理合同。监理合同中部分内容如下：（1）监理单位为本工程项目的最高管理者；（2）监理单位应维护建设单位的权益；（3）建设单位参与监理的人员同时作为业主代表,负责与监 某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。 （1）遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补 施工单位与建设单位就某工程签订了三份施工合同，施工结束后，建设工程质量验收合格，但经人民法院判定，三份合同均为无效合同。施工单位可请求法院参照（ ）结算建设工程价款。 某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保障工程建设顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高测控点资料，施工单位应（ ）。 某建设工程已委托某施工单位作为总承包单位。该施工单位提出由另一家施工单位作为分包，承担主体施工。所有安全责任由分包单位负责，如果有了事故也由分包单位上报，已签订了分包合同。 国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责。（） 某建设工程已委托某施工单位作为总承包单位。该施工单位提出由另一家施工单位作为分包，承担主体施工。所有安全责任由分包单位负责，如果有了事故也由分包单位上报，并已签订了分包合同。国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责（） 某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。（1）遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建分部分项工程造成破坏，损失计 建设项目工程任务实施的模式中，（）是指建设项目业主将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体。 某大型水利设施建设项目业主与某银行签订了《借款合同》。该项目业主的主要义务有（）。 某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1、遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。2、给已建分部工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修