主观题

某工程,基坑开挖深度为8m,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑,施工过程中发生如下事件:
事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工5d;乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的图中未标明地下煤气管线,至使现场停工7d。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出索赔费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/d)。
事件二:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按调整后的土方开挖方案开挖,现场监理工程师发现乙施工单位开挖变形超限,总监理工程师立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时及时报告了有关主管,乙施工单位未执行指令仍继续施工,变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件三:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板(模板搭设高度为12米)支撑方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板。安全生产管理人员由项目总工程师兼任。
事件四:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内。
问题:
?1.指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方,并说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?说明理由。
?2.根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件二中甲、乙施工单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,并说明理由。
?3.指出事件三中甲施工单位的做法有哪些不妥,并写出正确做法。
?4.指出事件四中甲施工单位的做法是否妥当,并说明理由。

查看答案
该试题由用户894****52提供 查看答案人数:13338 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户894****52提供 查看答案人数:13339 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
主观题
某工程,甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件:事件1:乙施工单位编制的深基坑工程专项施工方案经项目经理审核签字后报甲施工单位审批,甲施工单位认为该深基坑工程已超过一定规模,要求乙施工单位组织召开专项施工方案专家论证会,并派甲施工单位技术负责人以论证专业身份参加专家论证会。事件2:深基坑工程专项施工方案经专家论证,需要进行修改‘乙施工单位项目经
答案
主观题
某工程,甲施工单位按合同约定将开挖深度为5米的深基坑工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生如下事件:事件1:乙施工单位编制的深基坑工程专项施工方案经项目经理审核签字后报甲施工单位审批,甲施1单位认为该深基坑工程已超过一定规模,要求乙施工单位组织召开专项施工方案专家论证会,并派甲施工单位技术负责人以论证专家身份参加专家论证会。事件2:深基坑工程专项施工方案经专家论证,需要进行修改。乙施工单位项目经
答案
多选题
某工程由甲施工单位总承包施工,经业主同意,甲施工单位将其中的某专业工程分包给乙施工单位,乙施工单位就危险性较大的分部工程组织编制了专项施工方案。该专项施工方案应经()签字。  
A.甲施工单位项目经理 B.甲施工单位技术负责人 C.乙施工单位技术负责人 D.结构专业设计负责人 E.设计单位技术负责人
答案
主观题
背景资料:某实施监理的工程,甲施工单位为总承包单位,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程,施工过程中发生如下事件:事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2
答案
单选题
施工单位在承包分部工程中,某分项工程由甲方或本施工单位委托另外施工单位时,应办理()
A.手续 B.补充合同 C.中间检查交接手续
答案
主观题
某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护及土方开挖工程。施工过程中发生如下事件:事件 1:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工 3 天。在后续施工中,乙施工单位挖断了一在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工 7 天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工程延期 10 天和费用补偿 2 万元(合同约定,窝工综合补偿 2000 元/天
答案
主观题
某实施监理的工程,工程实施过程中发生以下事件:事件1:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性,要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字后,通过专业监理工程师转交给甲施工单位。事件2:甲施工单位依据施工合同将深基坑开挖工程分包给乙施工单位,乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构,专业监理工程师接收并审核批准了该
答案
单选题
甲施工单位承包一个建筑工程,将其中的幕墙工程分包给乙施工单位,和乙施工单位合同中约定,乙单位的一切质量问题与甲施工单位无关,全部由乙施工自己承担,乙施工单位在施工中,违章操作,导致工程损失 30 万,建设单位起诉到法院,说法错误的是()
A.乙单位违章操作,和甲单位没有关系,建设单位不能起诉甲单位 B.建设单位可以要求乙承担 30 万费用 C.建设单位可以要求甲承担 30 万费用 D.建设单位可以同时起诉甲乙
答案
案例分析题
"背景资料:某工程,基坑开挖深度为8m,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑,施工过程中发生如下事件:事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工5d;乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的图中未标明地下煤气管线,至使现场停工7d。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出索赔费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/d)。事件二:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按调整后的土方开挖方案开挖,现场监理工程师发现乙施工单位开挖变形超限,总监理工程师立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时及时报告了有关主管,乙施工单位未执行指令仍继续施工,变形过大引发了基坑局部坍塌事故。事件三:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板(模板搭设高度为12米)支撑方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板。安全生产管理人员由项目总工程师兼任。事件四:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内。问题:1.指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方,并说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?说明理由。2.根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件二中甲、乙施工单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,并说明理由。3.指出事件三中甲施工单位的做法有哪些不妥,并写出正确做法。4.指出事件四中甲施工单位的做法是否妥当,并说明理由。
答案
主观题
某工程,基坑开挖深度为8m,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑,施工过程中发生如下事件:事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工5d;乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的图中未标明地下煤气管线,至使现场停工7d。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出索赔费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/d)。事件二:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按调整后的土方开挖方案开挖,现场监理工程师发现乙施工单位开挖变形超限,总监理工程师立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时及时报告了有关主管,乙施工单位未执行指令仍继续施工,变形过大引发了基坑局部坍塌事故。事件三:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板(模板搭设高度为12米)支撑方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板。安全生产管理人员由项目总工程师兼任。事件四:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内。问题:?1.指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方,并说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?说明理由。?2.根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件二中甲、乙施工单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,并说明理由。?3.指出事件三中甲施工单位的做法有哪些不妥,并写出正确做法。?4.指出事件四中甲施工单位的做法是否妥当,并说明理由。
答案
热门试题
某工程的建设单位与施工单位甲签订了施工合同后,施工单位甲与施工单位乙签订了施工分包合同,此后,施工单位乙又与施工单位丙签订了再分包合同。在对施工单位丙施工的工程进行验收时,发包人与承包人因工程质量发生争议,拒不支付工程款。假如建设单位以质量纠纷先行起诉,则( )。 某施工单位进行深基坑开挖工程,根据《安全生产法》规定,下述说法中,正确的是()。①施工单位应当登记建档②施工单位应当制定紧急预案③施工单位作的应急措施应经安全监督部门批准④施工单位作的应急措施应经安全监督部门备案() 某实施监理的工程,工程实施过程中发生以下事件。事件1:甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性, 要求项目监理机构审核该施工组织设计;施工组织设计经监理单位技术负责人签字后,通过专业 监理工程师转交给甲施工单位。事件2:甲施工单位依据施工合同将深基坑工程分包给乙施工单位,乙施工单位将其编制的深 基坑支护专项施工方案报送项目监理机构,专业监理工程师 混凝土模板支撑工程搭设跨度8m及以上施工单位应当在施工前编制专项方案() 【案例】某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护及土方开挖工程。施工过程中发生如下事件:事件1:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按规定程序进行了报批。总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门。后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。事件2:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。事件3:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。问题1:根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件1中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,说明理由。问题2:指出事件2中甲施工单位的做法有哪些不妥,写出正确做法。问题3:指出事件3中甲施工单位的做法是否妥当,说明理由。 某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护及土方开挖工程。施工过程中发生如下事件:  事件1:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按规定程序进行了报批。总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门。后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。  事件2:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。  事件3:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。  问题:  1.根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件1中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,说明理由。  2.指出事件2中甲施工单位的做法有哪些不妥,写出正确做法。  3.指出事件3中甲施工单位的做法是否妥当,说明理由。 某实施监理的工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护及土方开挖工程。施工过程中发生如下事件:事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工3天。在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工程延期10天和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/天)的要求。 背景某高层写字楼,总建筑面积161500m2,地下两层,地上二十七层。甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护和土方开挖工程。施工过程中,发生了下列事件:事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工3天;在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定, 甲建设单位将某工程发包给乙施工单位,甲依法应当向乙提供的资料有()。 开挖深度虽未超过5M,但地质条件.周围环境和地下管线复杂的基坑开挖工程,施工单位也应当组织专家对安全专项施工方案进行论证。 开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂的基坑开挖工程,施工单位也应当组织专家对安全专项施工方案进行论证。 开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂的基坑开挖工程,施工单位也应当组织专家对安全专项施工方案进行论证() 某建筑工程施工中,由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作部分计入乙施工单位已完成工程中,建设方依此而付款,则乙施工单位和建设单位之间构成的是( )。 某办公楼建设项目中,业主将打桩工程发包给甲施工单位,将主体工程发包给乙施工单位,将机电安装工程发包给丙施工单位,将精装修工程发包给丁施工单位,那么此项目业主采取的是( )承包模式。 某办公楼建设项目中,业主将打桩工程发包给甲施工单位,将主体土建工程发包给乙施工单位,将机电安装工程发包给丙施工单位,将精装修工程发包给丁施工单位。该业主采用的承包模式是() 某办公楼建设项目中,业主将打桩工程发包给甲施工单位,将主体土建工程发包给乙施工单位,将机电安装工程发包给丙施工单位,将精装修工程发包给丁施工单位。该业主采用承包模式是() 施工单位甲欠施工单位乙5万元,施工单位丙又欠甲五万元,甲和乙约定由丙代替甲向乙还钱,若丙未能履行该项债务,则() 某工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。施工过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3d,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7d。 为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10d和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/d)的请求。 事件2:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发工程暂停令,同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门,后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。 事件3:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。 事件4:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。 指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥,写出正确的做法。 某建筑工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。 施工过程中发生如下事件: 事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工3d,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7d。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10d和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/d)的请求。 事件2:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发工程暂停令,同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门,后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。 事件3:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。 事件4:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。 指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥,写出正确的做法。 某工程项目的建设单位经过招标投标程序确定了施工单位甲为中标人。在合同谈判过程中,该建设单位要求施工单位甲让利3%,施工单位甲予以拒绝。该建设单位以此为由,不与施工单位甲签订施工合同。则施工单位可要求建设单位承担()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位