单选题

如果业主的延误仅影响非关键线路上的工作,且延误后的工作仍属非关键线路,而承包商能证明因此引起的损失或开支,如劳动窝工、机械停滞费用等,则()。

A. 承包商不能要求延长工期,但完全有可能要求费用赔偿
B. 承包商不能要求延长工期,也不能要求费用赔偿
C. 承包商可要求延长工期,但完全有可能要求费用赔偿
D. 承包商可要求延长工期,也不能要求费用赔偿

查看答案
该试题由用户604****31提供 查看答案人数:19258 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户604****31提供 查看答案人数:19259 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
如果业主的延误仅影响非关键线路上的工作,且延误后的工作仍属非关键线路,而承包商能证明因()
A.r /u003e如果业主的延误仅影响非关键线路上的工作,且延误后的工作仍属非关键线路,而承包商能证明因此引起的损失或开支,如劳动窝工、机械停滞费用等,则 B.承包商不能要求延长工期,但完全有可能要求费用赔偿 C.承包商不能要求延长工期,也不能要求费用赔偿 D.承包商可要求延长工期,但完全有可能要求费用赔偿 E.承包商可要求延长工期,也不能要求费用赔偿
答案
单选题
如果业主的延误仅影响非关键线路上的工作,且延误后的工作仍属非关键线路,而承包商能证明因此引起的损失或开支,如劳动窝工、机械停滞费用等,则()。
A.承包商不能要求延长工期,但完全有可能要求费用赔偿 B.承包商不能要求延长工期,也不能要求费用赔偿 C.承包商可要求延长工期,但完全有可能要求费用赔偿 D.承包商可要求延长工期,也不能要求费用赔偿
答案
单选题
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差,则对此项延误的补偿,()
A.业主既应给予工期顺延,也应给予费用补偿 B.业主一般不会给予工期顺延,但给予费用补偿 C.业主既不会给予工期顺延,也不给予费用补偿 D.业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿
答案
单选题
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差,则对此项延误的补偿是( )。
A.业主既应给予工期顺延,也应给予费用补偿 B.业主一般不会给予工期顺延,但给予费用补偿 C.业主既不会给予工期顺延,也不给予费用补偿 D.业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿
答案
单选题
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差,则对此项延误的补偿是( )。
A.业主既应给予工期顺延,也应给予费用补偿 B.业主一般不会给予工期顺延,但给予费用补偿 C.业主既不会给予工期顺延,也不给予费用补偿 D.业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿
答案
单选题
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差,则对此项延误的补偿是()。
A.业主既应给予工期顺延,也应给予费用补偿 B.业主一般不会给予工期顺延,但给予费用补偿 C.业主不会给予工期顺延,也不给予费用补偿 D.业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿
答案
单选题
23. 非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差,则对此项延误的补偿是( )。
A.业主既应给予工期顺延,也应给予费用补偿 B.业主一般不会给予工期顺延,但给予费用补偿 C.业主既不会给予工期顺延,也不给予费用补偿 D.业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿
答案
单选题
费承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差,则对此项延误的补偿()
A.业主既应给予工期顺延,也应给予费用补偿 B.业主一般不会给予工期顺延,但给予费用补偿 C.业主既不给予工期顺延,也你给予费用补偿 D.业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿
答案
单选题
工期索赔计算的()是指利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。
A.网络图分析法 B.实际费用法 C.直接法 D.比例计算法
答案
单选题
非承包商原因造成的非关键线路上的某项工作的延误是否可以索赔,取决于()。
A.该项工作的总时差的大小 B.该项工作的总时差的大小与该项工作延误时间的长短 C.该项工作延误时间的长短与关键路线的长短 D.该项工作的总时差的大小与关键路线的长短
答案
热门试题
如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时,批准顺延的工期为() 延误仲裁规则中,延误仅认可“()”、“()”、“()”、“()”类型工单 非关键线路因延误而变为关键线路时可以给予顺延工期() 某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的影响,导致X工作延误10天,Y工作延误35天,该气候条件未对其他工作造成影响,若Y工作的自由时差为20天,则承包人可以向发包人索赔的工期是(  )天。 某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的影响,导致X 工作延误10 天,Y 工作延误15 天,该气候条件未对其他工作造成影响,若Y 工作的自由时差为20 天,则承包人可以向发包人索赔的工期是( )天。 某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的影响,导致X 工作延误10 天,Y 工作延误35 天,该气候条件未对其他工作造成影响,若Y 工作的自由时差为20 天,则承包人可以向发包人索赔的工期是()天 某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的影响,导致X工作延误10天,Y工作延误35天,该气候条件未对其他工作造成影响。若Y工作的总时差为20天,则承包人可向发包人索赔的工期是()天。   (2018年)某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的影响,导致X 工作延误10 天,Y 工作延误35 天,该气候条件未对其他工作造成影响,若Y 工作的自由时差为20 天,则承包人可以向发包人索赔的工期是( )天。 非承包商原因导致非关键路线上的某项工作延误,如延误时间小于该工作的总时差,则对此项延误的补偿是( )。 非关键工作延误,只有其延误时间超过( )时,才会对其超过部分予以延期。 关键线路上的工作都是关键工作,非关键线路上的工作都是非关键工作 工期索赔计算的()是指如果某干扰事件直接发生在关键线路上,造成总工期的延误,可以直接将该干扰事件的实际干扰时间(延误时间)作为工期索赔值。 非关键线路上除了关键工作之外 当列车延误5分钟以内,仅受影响的延误列车播放临时停车广播() (2018年考题)某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的彩响,导致X工作延误10天,Y工作延误15天,该气候条件未对其他工作造成影晌,若Y工作的自由时差为20天,则承包人可以向发包人索赔的工期是( )天。 某工程进度计划网络图上的工作 X(在关键线路上)与工作 Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的彩响,导致 X 工作延误 10 天,Y 工作延误 15 天,该气候条件未对其他工作造成影晌,若 Y 工作的自由时差为 20 天,则承包人可以向发包人索赔的工期是()天 在项目实施过程中,如果非关键线路上某项工作出现偏差,超过总时差,影响( )。 终极延误:延误天数()且录签收,系统正常抓取,按最高延误定责标准处理,计()延误率 工商银行提供的旅行不便保险仅包括航班延误保险、行李延误保险。() 工商银行提供的旅行不便保险仅包括航班延误保险、行李延误保险。()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位